关于工期的百科
误工费的计算标准,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残...
误工期护理期营养期评定标准:1、误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误...
工程工期中的历天是指日历天。日历天就是日历上的日期,每一个算一天,一周按7天算,而与之相对应的是工作日,就是在计算时把一周时间算成5天。工作日一般是指除去法定的节假日的时间,日历天是不除去的自然天数,一般签订合同工...
家装总会遇到多多少少的麻烦,就比如工期延误吧,这也很正常,但是有的工期延误很久,怎么投诉装修公司呢?如果是大的装修公司,肯定有一个售后服务,或者投诉窗口,大公司不想因为一些恶劣口碑影响自身品牌效应,所以会专设投诉窗口,然...
司法鉴定上的误工期是有法律效力的。在人身损害赔偿案件中,法院应根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条至第二十四条的规定来确定相应的护理期、营养期和误工期。受害人遭受人...
1、打电话催促:如果在施工中发现装修进度慢出现了拖工期的问题,那么可以在一发现问题时打电话到装修公司找到对接人询问,让他们尽快解决拖工期的问题。2、当面咨询商讨:如果电话催促之后依然没有很大的效果,可以直接到装修...
工期纠纷的解决方式有:调解、协商、申请仲裁、提起诉讼等。【法律依据】根据《合同法》第一百二十八条,当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构...
工期吃紧的意思是工期的时间非常紧张。工期指一项工程完工的时间限制。施工工期是建筑企业重要的核算指标之一。工期的长短直接影响建筑企业的经济效益,并关系到国民经济新增生产能力动用计划的完成和经济效益的发挥。...
在施工合同约定工期时,如果超出了合同工期,需要分不同的原因进行讨论:1、如果是发包方的原因,那么在这种情况下,一般都由发包方承担延期责任。2、如果是因为施工方的原因,导致超过工期的,则由施工方负责。3、因为不可抗力的...
截止2018年3月26日,因不可预见的事件导致施工进度未能顺利按时达标,造成工期延长,施工单位可提请工期索赔,一方面可减免施工单位对造成工期延长的责任,使施工单位不支付或尽可能不支付工期延长违约金,另一方面可获得因工期...
山水文苑位于银杏大道以南、宝珠山以东、鹤河街以西、春晓路以北。小区,是指在城市一定区域内、具有相对独立居住环境的大片居民住宅,同时是配有成套的生活服务设施,如商业网点、学校(幼儿园)等。住宅小区是指按照城市统一...
合同中工期违约金上限规定是违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的过分高于造成的损失。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的...
工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔...
首先解释一下什么叫前锋线比较法,也就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差,进而判定该偏差对今后工作及总工期影响程度的一种方法。预先制定一份预计完成的工作...
1、向发包人或监理人发出通知,书面说明此次疫情对其造成的影响。同时提供此次疫情对建工企业造成实际影响及损失的证据。2、采取避免和延误工期的措施,如在劳务人员不能复工时,协调其他地区的劳务人员。在原材料供应商不...
试用期最长不能超过六个月。《劳动合同法法》第十九条,试用期,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用...
日常生活中,因装饰装修造成的纠纷时有发生。应区分不同情形予以处理。如果装修数额较小,延误损失不大,则应以协商解决为主。如果装修数额较大,工程量也达到一定规模,此时如果延误工期有可能造成较大的损失。在此情形下,首先...
工期指发包人要求承包人完成单位工程所需时间,是在施工工程前订立的合同中一项重要部分,若承包人未在规定时间完成其义务,则构成违约。工期顺延就是指当并非承包人原因而出现各种会阻碍工程进度的因素时,承包人可以申请工...
有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延。1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施...
节点工期即时间节点,指某个大环境中的一个点或者一段,好比公交车线路中的一个站台。比如在工期计划,或者工作计划等里面体现较多。以工期计划为例,时间节点可以代表工程的某个阶段或者某个里程碑的点,而此阶段或这个里程碑...
工期索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程...
因疫情防控导致的建设工期延误,属于《合同》约定中的不可抗力情形,应将约定的工期顺延。【法律依据】《建设工程司法解释二》第六条:当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确...
1、工程量增加。2、发包人变更设计。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。4、发包人未按约支付工程款。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当。6、不可抗力或其他因素。【法律依...
避免工期拖延的违约责任的方式如下:第一、约定好开竣工日期。如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工,就会带来一些问题,也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款,而要求你在什么时候工程要竣工,当然被动。因...
避免工期拖延的违约责任的方式如下:第一、约定好开竣工日期。如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工,就会带来一些问题,也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款,而要求你在什么时候工程要竣工,当然被动。因...
热门标签
-
拳字
处会
四斋
逍遥散
长多高
hany
亿家能
经络学
梦相
白身
1000w
拢子
南芬区
忆丹
a2031
防潮纸
帕妃雯
分册
2kol2
水发效
鸭片
内场
envy
卖七氟醚
清凉寺
强吻
cakes
银在
marker
半胆
叫三书
单元体
焦作市
民汉
徐增平
惴惴